长沙买卖合同纠纷律师(12)

限公司在对工程进行检查时，发现被告施工的屋面板多处出现裂缝，造成露面多处渗水。监理单位于XX年2月20日向原告送达了《监理工程师通知单》（编号38），要求原告进行整改。后原告

告知被告要求其进行处理，被告派工作人员来查看了楼面开裂渗水的情况，并答应负责修复处理，原告一直在等待被告安排人员来处理。此后，原告又不断催促被告，被告虽口头承诺会来帮原告解决问题，但原告等了近二个月被告都没有再安排人员来工地对楼面进行改造、修复处理。原告无奈，被迫另行找到湖南金特种工程施工有限公司进行改造、修复等技术处理，并支付了96000元工程款。此期间被告造成原告项目工程工期延误60天。屋面板工程系由被告浇筑混凝土施工完成，质量理应由被告负责，但被告无故拖延未解决，造成原告工期延误及其他损失理应由被告承担。 另，在合同履行过程中，被告无故终止向原告供应混凝土，也不告知原告任何原因，原告多次催促其送货时，被告也答应说会送货，但实际上一直没有给原告的承建的工程送混凝土，造成项目延误一个半月的时间，原告在与被告协商无果后，又被迫找到其他混凝土公司继续供应才完成工程。事后经原告了解，因被告在履行《预拌混凝土购销合同》过程中将其6方的小型混凝土搅拌车全部出售给他人，被告只保留了10方以上的大型混凝土搅拌车。由于明德华兴中学