土建工程劳务分包合同(7)

（2）在竣工之前，无正当理由完全停工；

（3）拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用材料（物品）

的书面通知，未能在要求的时间内予以纠正并补救其违约的，而这种行为使工程受到了实质性的影响；

如乙方在接到甲方发出的书面指令7日后仍继续这种违约，或在其后的任何时间又出现同样的情形，甲方可在其违约行为继续或重犯的任何时间，以书面形式通知乙方解除本承包合同。乙方在接到通知后两天内，必须撤离现场，并将其所有材料设备，所有的文件资料移交甲方，双方按完成工程量的50%结算，乙方缴纳的履约保证金不予退还。 32.3.2 出现下列情况，本承包合同亦随之解除：

（1）甲方与业主之间的发包合同解除；

（2）甲方或乙方发生破产、解散、关闭、转产、停产等情形导致无法实际履行承包合同；

（3）因不可抗力发生导致不可能全面履行本承包合同； （4）双方协商一致解除合同；

（5）未经甲方许可，乙方擅自转让本承包合同有关工程款接收方面的权利和义务；

（6）乙方擅自将本承包合同项下的工作内容进行转包。 32.4承包合同解除后各自的权利与义务

（1）乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；

（2）在甲方要求的期限内乙方将自有机械设备和人员撤出施工场

31

地；

（3）甲方为乙方撤场提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款；

（4）合同解除后，乙方应继续履行保密义务，乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成承包合同的任何性质的或与承包合同相关的资料和信息（含工程款及保修金的支付）。 （5）过错方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。 三十三、甲方的干预

鉴于现行国内建筑市场的行业习惯，甲方在必要的时候可向乙方的现场作业队伍直接支付工程款，该类支付的工程款将被认为已支付给乙方，并将从乙方应得工程款中扣除此等额款项，甲方应提前3日通知乙方其将要付诸实施的决定，以使乙方能在此决定付诸实施前，做出恰当的纠正或弥补。 三十四、合同生效

本承包合同自双方签字盖章后成立并生效。 三十五、合同份数

35.1本合同正本 贰 份，具有同等效力，双方各执 壹 份。 35.2本合同副本 肆 份，具有同等效力，双方各执 贰 份。 三十六、其它管理

36.1本合同发生的债权，乙方不得单方转让；如乙方违反本约定单方转让,无效；同时乙方应向甲方支付工程结算总价5%的违约金；

36.2 本工程不得转包或肢解后分包。否则，甲方有权解除本劳务

32

合同，并由乙方向甲方缴纳合同价款总额的5%作为违约金；

36.3甲方支付劳务费时，必须由乙方指定的委托代理人（有授权委托书）领取，乙方支付其劳务人员的工资单，在支付工资后七日内送劳务务人员的工资单到甲方备案；否则，如发现一次，乙方应向甲方支付合同价款总额2%的违约金.甲方提供的材料由乙方指定的委托人（有授权委托书）领取。

36.4乙方的职工在施工区域发生治安事件，无论是乙方自己职工还是其他人员，每发生一次，乙方向甲方支付违约金人民币2000-10000元。由于乙方原因造成合同无法继续履行的，甲方不支付乙方任何费用，同时乙方还须承担由此给甲方带来的一切损失并承担合同金额20%的违约金。

36.5甲方提供的材料设备的损耗率不得高于当地定额损耗率标准，超过标准部分的材料乙方予以赔偿。

36.6乙方应处理好与第三方经济往来关系（包括但不限于借贷关系、买卖关系、租赁关系、劳动或劳务关系等），如乙方与第三方发生经济往来而出现纠纷，导致第三方将甲方列为被告（被申请人），被法院采取诉讼保全措施、执行措施的，或者被相关部门采取罚款等措施的，甲方有权同时采取下列措施：1、有权直接扣留应支付给乙方的剩余款项，以抵扣给甲方造成的相应损失；2、有权向人民法院起诉乙方，要求乙方偿还甲方被法院采取诉讼保全措施、执行措施或者被相关部门采取处罚措施而给甲方造成的损失（包括但不限于被保全、被执行的财产、行政罚款及相应孳息）；3、有权向乙方主张本合同金

33

额10 %的违约金。

36.7乙方必须配备两名专职管理人员在施工现场，全程负责项目生产和质量管理，在没有通过甲方项目部同意的情况下，随意更换现场管理人员，每人每次罚5000元，罚款从当月进度款中直接扣除。

36.8在施工过程中，如甲方项目部对乙方现场施工管理人员的工作配合能力提出质疑，对工作不认真、不配合的情况下，有权要求乙方更换现场负责人，如在此情况下，乙方不更换负责人，第一次甲方处罚乙方2000元，如在甲方规定期限内不执行的甲方将处罚乙方5000元直到乙方更换为止。罚款将从当月进度款中予以扣除。

36.9施工现场及甲方材料堆放场地的卫生、文明施工、临时围挡由乙方轮流值班并负责维护、维修，如该文明施工现场受到业主方、甲方各级领导检查中的处罚由当班乙方承担一切经济损失。乙方对施工中现场文明施工措施的落实：如其它配合单位不执行文明施工要求，没有达到活完料净脚不清的情况下由乙方负责清扫、规整。 三十七、补充条款

1.现场变更项目由乙方报甲方现场项目相关人员负责签字认量，价格的确认方式执行已有的综合单价，若没有单价的，执行零星工程项目定价表单价，不计取其他任何费用。

2.乙方采购材料进场前需经甲方确认后，方可进场使用。 3.乙方应认真勘查现场，并综合考虑现场条件的各种因素，不得以任何原因在结算中增加剔凿、开洞、结构的修补、因房间的找正找方引起的尺寸偏差造成抹灰、粉刷石膏及腻子增厚、贴布及地面垫层增

34

厚等相关费用，此费用一旦发生均由乙方自行承担。 4. 因业主原因或不可抗力等非甲方原因造成工程停工、窝工、工期延误等，乙方不追究甲方任何经济责任。

5.工程竣工验收合格后7天内，乙方向甲方竣工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

6．审计结果经甲、乙双方共同确认后作为最终审定结果。甲方审核的竣工结算审减率超过5%的，审减部分应计取全部工程造价审计费，并由乙方承担。（审计费的计取方式：审减额×2%）

7.乙方应向甲方交纳履约保证金，履约保证金数额 万元； 8.乙方应在中标后、本合同签订前7天以内向甲方交纳履约保证金（如已交纳投标保证金，乙方中标后直接转为履约保证金，如有不足须补交达到要求）；

9.甲方应在第一次拨付进度款时将履约保证金无息退还给乙方。 10.若乙方在本合同履行过程中出现本合同约定的任何一项违约行为，甲方有权直接从履约保证金或当期工程款中扣除违约金。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 联系电话： 联系电话： 法定代表人： 法定代表人： （或授权委托人） （或授权委托人）

35