建筑分包合同范本(3)

合同范本

方有权解除合同，并有权要求乙方支付 万元的违约金和所造成的损失费用。

28.5 乙方违反本合同28.6 可能产生的后果:

如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

45. 争议

29.1 甲乙双方在履行合同29.2 时发生争议，29.3

解。双方约定，29.4 当事人不29.5

可以和解或者要求有关部门调成的，29.7愿和解、调解或者和解、调解不29.6 可以采用以下第 种方式解决争议：

(1) 将争议提交＿＿＿＿＿仲裁委员会申请仲裁；

(2) 依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

46. 履约担保

30.1 乙方应按甲方要求的格式在正式签订协议书前，30.2 向甲方提交经甲方同30.3 意的银行出具的履约保函。履约保函的担保金额为合同30.4 价格的 %。乙方

生效日起至工程竣工验收合格后28天内一直有效。甲方应在其应保证履约保函自合同30.5

有效期结束后14天内退还履约保函给承包人。或：

30.6 甲方在支付给乙方的工程进度款中预留 %，30.7 作为乙方的履约保证金，30.8 工程竣工验收合格后7天内支付给乙方。

14

48. 不可抗力 其他

“不可抗力”指甲方和乙方不能预见且对其发生和后果不能避免和不能克服的事件，这类事件使分包合同一方或双方的履约已成为不可能或非法。分包合同生效后如因不可抗力阻止分包合同的履行，则甲方和乙方不应被认为违约或毁约。

50. 分包合同解除

32.1 甲方和乙方协商一致，32.2 可以解除分包合同32.3 。

。 32.4 如乙方再分包或转包其承包的工程，32.5 甲方有权解除合同32.6

52. 合同终止

甲、乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

54. 合同份数

合同范本

本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。副本共＿＿＿份，其中，甲方＿＿＿份，其中一份交本单位合同主管部门，乙方＿＿＿ 份。

55. 补充条款

35.1 合同35.2 附件：本工程项目的重大环境因素清单及重大危险源清单 。

35.3 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

35.4 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

57. 合同的生效

合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同双方约定＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。

总承包方： (公章) 分包方： (公章)

法定代表人（或委托人）： 法定代表人（或委托人）：