浙大远程建设法规与合同管理答案(12)

C.保函手续费 D.保险费 E.索赔金额在索赔处理期间的利息 四、简答题

1、工程延误有哪些分类？工程延误的一般处理原则是什么？

工程延误按工程延误原因分类：①因业主及工程师或合同变更原因引起的延误，②因承包商原因引起的延误，③不可控制因素导致的延误；按工程延误的可能结果划分：可索赔延误和不可索赔延误；按延误事件之间的时间关联划分：单一延误、共同延误和交叉延误；按延误发生的时间分布划分：关键线路延误和非关键线路延误。

一般处理原则：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或工程师原因造成的延误。 2、试分析共同延误可能的补偿结果。

⑴得不到任何补偿的情况：①不可索赔延误、可索赔工期延误,②不可索赔延误、可索赔工期延误和费用的延误,③不可索赔延误、只可索赔费用的延误,④不可索赔延误、可索赔工期的延误、可索赔工期和费用的延误；⑵可得一项工期赔偿情况：可索赔工期的延误；⑶可得一项工期和费用补偿的情况：可索赔工期的延误、可索赔工期和费用的延误；⑷可得二项费用补偿的情况：只可索赔费用的延误；⑸可得一项工期和二项费用补偿的情况：可索赔工期的延误、可索赔工期和费用的延误、可索赔工期和费用的延误。 3、试分析交叉延误的几种典型情况及其结果。

①在初始延误是由承包人原因造成的情况下，随之产生的任何非承包人原因的延误都不会对最初的延误性质产生任何影响，直到承包人的延误缘由和影响已不复存在。因而在该延误时间内，业主原因引起的延误和双方不可控制因素引起的延误均为不可索赔延误；②如果在承包人的初始延误已解除，业主原因的延误或双方不可控制因素造成的延误依然在起作用，那么承包人可以对超出部分的时间进行索赔。③反之，如果初始延误是由于业主或工程师原因引起的，那么其后由承包人造成的延误将不会使业主摆脱其责任。此时承包人将有权获得从业主的延误开始到延误结束期间延长及相应的合理费用补偿。④如果寝延误是由双方不可控制因素引起的，那么在该延误时间内，承包人只可索赔工期，而不能索赔费用。只有在该延误结束后，承包人才能对由业主或工程师原因造成的延误进行工期和费用索赔。 4、工期索赔的合同依据有哪些？ 合同文件，法律法规，工程建设惯例 5、举例说明费用索赔的原因有哪些？

常见原因主要有：业主违约，工程变更，业主拖延支付工程款或预付款，工程加速，业主或工程师责任造成的可索赔费用的延误，非承包人原因的工程中断或终止，工程量增加（不

31

含业主失误），其他如业主指定分包商违约、合同缺陷、国家政策及法律、法令变更等。

第十八章 土木工程合同的争议处理

一、填充题

1.在我国，合同争议解决的方式主要有 和解 、 调解 、 仲裁 和 诉讼 4种。 四、简答题

1、工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起的合同终止有几种情况？

争议类型：工程价款支付主体争议、工程价款结算及审价争议、工程工期拖延争议、安全损害赔偿争议、工程质量及保修争议、合同中止及终止争议。可能引起的合同终止情况有：属于承包人责任引起的终止合同、属于发包人责任引起的终止合同、不属于任何一方责任引起的终止合同、任何一方由于自身需要而终止合同。

2、时效的概念和特征是什么？诉讼时效期间如何计算？中止、中断和延长如何计算？ 诉讼或仲裁时效是指权利人请求法院或者仲裁机构保护其合法权益的有效期限。《民法通则》第5条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。《合同法》第129条规定：因车际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年。

3、运用诉讼时效应当注意的问题有哪些？

一、诉讼要及时进行，超过时效，失去胜诉权。二、证据要充分，证人要找对，证件（身份证、营业执照等）要准备。三、起诉状要有，同时带上诉讼费用，否则立案会有麻烦。四、被告要明确，否则不能立案，或法院不受理。五、选准诉讼理由，通过对证据的分析，选择更有利的诉由，如：以违约为由，还是以侵权为由进行诉讼；以物权确权进行诉讼，还是以债务侵权进行诉讼等。六、如果是行政诉讼：一定要找准行政主体的行为违反的法律程序和法律条款。七、如果是刑事诉讼，在必要的时候，可向检察院求助。八、如果自己符合法律援助条件，可到司法局申请法律援助，可得到免费法律帮助。九、如果是劳动纠纷，需要先进行仲裁才能提起诉讼，否则法院不受理。十、如果是国家赔偿案件，要先由被申请方先行处理后才能起诉。

32