某某国家森林公园旅游区建设项目(3)

余款依照相关定额及取费标准，据实结算并依据投标人的承诺条件计算工程造价，待工程竣工验收达到规定的质量标准并移交全部资料后，再办理结算。结算后的工程款扣除保修金后支付。

七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备：双方协商。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：双方协商解决。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行合同条款规定。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行合同条款规定。

（4）到货地点与一览表不符：执行合同条款规定。

（5）供应数量与一览表不符：执行合同条款规定。

（6）到货时间与一览表不符：双方协商解决。

31.6发包人供应材料设备的结算方法：按招标文件规定价格从进度款中扣除。发包人采购的材料设备交由承包人保管时，承包人可按这部分材料价款的1%收取保管费，若丢失损坏，由承包人负责。

32、承包人采购材料设备：承包人采供的主要材料,由发包人认质认价，作为工程结算的依据。

32.1承包人采购材料设备的约定：承包人采购材料设备在采购前10日内向发包人 提供材料设备样品，质量指标、各种相关技术参数、由发包人认质认价后批量采购。

八、工程变更 工程设计变更以设计院出具书面报告并由发包人认可为准。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定：提供工程竣工图及竣工资料叁套。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：执行合同条款规定。

37、竣工结算

结算审查期限：全部资料提交后6个月内完成审计。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。 本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。 本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。 双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决。

39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因致使工期延误，按实际延误天数每天罚款500元人民币，最高不超过工程总造价的百分之伍（5%）。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：竣工工程质量达不到“合格”标准时，由承包人返还发包人已支付的全部工程费用，并处工程合同造价30%的罚金作为补偿。 双方约定的承包人其他违约责任：执行合同通用条款。

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请所在地建设管理部门调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第1种方式解决：

1）提交宝鸡仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向_______人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：钢结构工程。

分包施工单位为：具备钢结构专业施工资质。

43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定：按国家相关规定执行。

44、保险

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：现场工程师意外伤害险。 发包人委托承包人办理的保险事项：无。

（2）承包人投保内容：施工现场一切险种。

45、担保

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。，担保有效期： 天。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件，担保金额： ，担保有效期： 天。

（3）双方约定的其他担保事项：无。

50、合同份数

50.2双方约定合同副本份数：正本 份，副本 份。

51、补充条款

51.1本工程保修金为工程结算总价的5％。

51.2 本工程竣工后,承包人应将建筑物、现场周围及承包人生活区范围内施工现场清除干净;无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁，达到合同规定工程标准。否则发包人不予支付工程款。

51.3 对于新市民工资的支付,承包人在申请工程进度款的同时还应提供新市民工

资的发放清单证明，若无新市民工资的发放清单证明，发包人将在支付工程进度款时扣除部分款项，直至新市民工资发放落到实处。

51.4 施工过程中,承包人应将工程的资料和进度同时进行，每月由监理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改。在工程竣工验收前，承包人应按规定将竣工资料交监理工程师验收，由监理工程师出具相应证明后，发包人方可组织工程竣工验收。

51.5工程安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，出

现不安全事故，承包人负责。

51.6承包人未经发包人同意，不得擅自更换发包人在招标时认定的本工程施工负责人（项目经理）及施工队伍。

51.7承包人必须自行施工，不得将工程转包。工程项目确需分包时需征得发包人

同意，并报建设行政主管部门备案。

51.8承包人投标书中关于投标报价（包括材料用量及其差价）、投标工期，投标工程质量标准，对招标文件和合同主要条款的承诺及补充意见等内容，将作为承包条件列入合同。

附件1：工程质量保修书

附件1：

工程质量保修书

发包人(全称)： __________________________

承包人(全称)： __________________________

为保证______________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：__________________________________________

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为合理使用年限，屋面防水工程为5年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为2年；

3、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年；

5、其他约定：_________________________________

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害 …… 此处隐藏：1471字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……