纯净水系统工程施工招标文件(9)

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

38、工程分包

承包人不得擅自对工程进行分包，任何分包行为均须得到工程师的认可且批准后方可实施。

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括雷暴、风暴、洪水、火灾、核电站事故、战争情况或经双方友好协商达成一致意见认为是不可抗力的其他事件。

39.2如果在合同生效之日之后出现任何不可抗力的情况，从而阻止履行合同的义务，则双方中任何一方均不应被认为未履行或违背该方在合同中的义务。一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

39.2如果一方因不可抗力而延误履行其合同下的义务，则履行该项义务的时间必须按此种不可抗力影响的持续时间同等延长，对于合同中未受影响的其他义务，双方必须继续履行。

39.3受不可抗力直接影响的一方无论何时均必须采取一切合理措施以尽量减少不可抗力可能引起的任何延误，并竭尽一切合理努力以减轻不可抗力的影响或潜在影响。 41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约保证金额为合同总价的10%，担保方式为：以履约保函或者履约保证金的形式在合同签字时提交，自合同签署时至工程验收完成前一直有效。当承包人违约，发包人有权按本专用条款第35.2款执行，发包人可以直接在支付给承包人的任何款项中进行扣罚。履约保函/履约保证金在合同工作实施完成后自动失效。 47、补充条款

47.1 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（详见附件8）。

47.2 因承包人施工及保护不当造成的对临近建筑物、构筑物、道路的损坏，由承包人自行修复并承担由此而发生的费用。若承包人在发包人规定的时间内不进行修复工作，发包人可以另行委托其他承包商完成修复工作，由此而发生的费用在结算款中扣除。

第 26 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

47.3 承包人自行承担施工期间所使用的水、电费用，承包人须在每月25日将水电用量表上报工程师审查，经审查后作为发包人财务决算的依据。 47.4 安全与保卫

1.承包人法定代表人为承包人单位安全工作的第一负责人，对执行合同过程中涉及的安全问题负责。

2.承包人对其派遣的工作人员的安全负责；保证其派遣人员具有完成工作的安全知识和能力。

3.如果承包人在执行合同过程中发生事故，承包人应按国家有关规定向当地劳动部门及发包人报告，并负责事故调查和事故处理工作。

4.发包人保留对承包人在现场提供服务时进行安全监督、检查的权利；发现涉及到发包人设备、材料及人员安全的违章行为和事故苗头时，发包人有权对承包人的人员提出警告与制止，并尽快与承包人现场项目经理联系。

5.承包人派遣人员进入发包人现场，必须先在发包人保卫处办理好相关证件，并严格遵守厂区各种规定。

6.施工期间若发生责任事件或事故，如火灾、水淹、人身伤亡、建筑物/构筑物、设备重大损伤等，承包人必须立即在其能力范围内进行处理，同时在30分钟内向发包人基建处报告，并就其对进度的影响、补救措施和预防措施向发包人提出书面报告。 47.5 保险

承包人应自费负责和安排承包人人员在执行合同过程中的人身意外伤害保险/死亡保险和设备保险；并负责全部善后事项的处理。

47.6 承包人应遵守合同双方签订的《廉政协议书》（见附件6）的规定。

47.7 承包人应严格遵守合同双方签订的《安全生产责任书》（详见附件7）的规定。 47.8 承包人在劳动用工方面必须符合国家及地方有关规定，其中须按海盐县规定，按时缴纳工资支付保障金、实行工人工资卡制度。

承包人雇用的所有员工包括派遣员工和临时招聘的民工，无论是否与承包人签订

劳动合同或劳务合同，均与承包人建立劳动关系或劳务关系，而与发包人没有任何关系。承包人须按国家有关规定及时支付其劳工工资，若承包人无故拖欠劳工工资，由此造成的后果由承包人负责。若因此给发包人造成损失，将由承包人负责对损失全额赔偿。如承包人员工（包括民工）向发包人追索劳动报酬和福利待遇，发包人有权申请由

第 27 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

承包人作为共同被诉人（或共同被告）或第三人参加到仲裁（或诉讼）中；如生效裁决或判决认定发包人对承包人员工（包括民工）承担任何经济责任，在发包人承担该义务后，承包人应全额偿还发包人。

47.9承包人应严格遵守合同双方签订的《环境保护声明》（见附件9）的规定。 47.10本合同附件： 附件1：《合同价格组成表》 附件2：《结算申请书格式》附件3：《秦山三核工程安全考核指标》附件4：《合同变更申请》附件5：《基建项目竣工资料的编制和归档编制格式要求》附件6：《廉政协议书》附件7：《安全生产责任书》附件8：《质量保修书》附件9：《环境保护声明》

第 28 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件2：《结算申请书格式》

2.1 中间结算申请书

合同名称： 结算单号： （合同号-结算单流水号两位数） 承包单位： 合同金额： 本次申请结算金额： 累计已结算金额（不包括本次结算金额）： 开户银行： 账号： 承包人代表：（签字盖章） 日期： 监理工程师/委托管理单位（若有）： （签字盖章） 日期： 本次审定结算金额： 累计已结算金额： 会签单位 经办人 采购申请处室/管理处室 批准人 会签人 签名 会签意见 数量或形象进度是否属实：是□ 否□ 是否符合质量要求：是□ 否□ 是否符合进度要求：是□ 否□ 其他需说明的事项： 是否同意办理结算：同意□ 不同意□ 注：此表由承包人填写前半部分，报商务合同处安排会签。

第 29 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

2.2最终结算申请书

合同名称： 合同金额： 最终申报结算金额： 本次申请结算金额： 开户银行： 账号： 相关支持性文件： 承包单位： 累计已支付金额： 应留质保金： 承包人代表：（签字盖章） 日期： 监理工程师/委托管理单位（若有）： 签字：（盖章） 日期： 审定最终结算金额： 大写： 审定本次结算金额： 大写： 部门 采购申请处室/管理处室 已付金额： 大写： 应留质保金： 大写： 财务处 审计处 商务合同处 经办人 负责人 会签意见 备注：若结算价超合同金额，则附“超合同价原因分析报告”，并需总经理部批准。 此表由承包人填写前半部分后，报商务合同处安排会签。

第 30 页 共 83 页