纯净水系统工程施工招标文件(8)

10.1承包人施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同生效后15个工作日内。

10.2工程师确认的时间：承包人提交合格的施工组织设计（施工方案）和进度计划后5个工作日内。 四、 质量与验收 17. 隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：根据国家规定及现场情况确定。 六、合同价款与支付 23. 合同价款及调整

23.2本合同总价款采用合同固定价部分、合同暂估价部分及招标人预留金相结合的方式确定。变更合同价款按下列方法进行：

1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

第 23 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出合同组价的原则的变更价格，经监理或发包人委托的机构审核，并经发包人确认后变更合同价款。 26. 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：详见协议书。 七、材料设备供应 28. 承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：所有材料和设备必须经过验收合格后方可进场。 八、工程变更： 31. 变更价款

31.1合同价款中包括的风险范围：a、投标时漏项、少计的工程内容；b、合同执行期内，国家有关工程建设的政策变化；c、合同执行期内，投标材料价格的市场变化；e、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；f、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；g、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。 风险范围以外合同价款调整：

1) 发包人确认的工程量变更和设计变更； 2) 暂估价部分。 九、竣工验收与结算 32. 竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人在完工后竣工验收前，提供2份竣工资料，所有竣工资料按照招标人基建项目竣工资料的编制和归档编制格式要求（详见附件5）进行编制并提交秦山第三核电有限公司信息文档处；竣工图作为竣工资料的有效组成部分应分别提交纸制版图纸和电子版图纸并且应一致，纸制版图纸要求使用白图并加盖竣工图章和有效签字。 十、违约、索赔和争议 35、 违约

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

第 24 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

35.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期未按合同要求如期完成，每延误一天支付3000元。

35.2.2 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程经验收质量标准未达到合同要求，承包人须无偿返工直至验收通过，承包人承担由此造成的工期延误责任。

35.2.3 双方约定的承包人其他违约责任：

1）承包人未能按合同的要求组成项目班子、选定施工机械、提交竣工资料、按时拆除临建等，承包人须向发包人支付违约金，但此违约金总计不超过履约保证金的40%； 2）项目经理的到位率，经考核达不到投标书承诺的要求（80%），则每少到一天扣罚人民币1000元，但此违约金总计不超过履约保证金的20%；

3）主要技术人员的到位率，经考核达不到投标书承诺的要求（85%），则每人每少到位一天扣罚人民币1000元，但此违约金总计不超过履约保证金的20%；

4）本项目合同实施期间，若发生项目经理及技术负责人更换，承包人必须提前二周向发包人提出书面申请，且更换后的项目经理资质不能低于原项目经理资质，得到发包人评审同意后方可更换；并且不论是否经过发包人同意和批准，每发生一次项目经理及技术负责人更换，承包人应向发包人支付20000元/人次的评审费，并在当期结算款直接扣除；本项目合同实施期间，项目经理及技术负责人更换次数累计不得超过1人次。 5）合同实施期间，每发生一起劳资纠纷诉讼事件，扣罚人民币20,000元；

6）合同实施期间，按照秦山三核工程安全考核指标（详见附件3）规定，承包人在施工过程中若发生安全事件/事故，将按照安全考核指标规定的罚款金额扣罚违约金。上述违约金均由工程师确定。

7）以上各项扣款均在当期结算款中扣除，若扣款累计超过履约保证金额，招标人可以在支付给承包人的其它款项中扣罚。 37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

采取第一种方式解决，约定向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具约束力。 十一、其他

第 25 页 共 83 页