湖南省建设工程工程量清单计价办法(2010)(4)

另一个或多个工程造价咨询人重复审核竣工结算。

第一百一十四条 发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结

算书后，在合同约定时间内，不审核竣工结算或未提出审核意见的，视为承包人递交的竣

工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。

承包人在接到发包人提出的审核意见后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，

视为发包人提出的审核意见已经认可，竣工结算办理完毕。

湖南省建设工程工程量清单计价办法(2010)

第一百一十五条 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人

可以不交付竣工工程。

承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应

当交付。

第一百一十六条 竣工结算办理完毕，发包人应根据工程报建管理权限将竣工结算

书报省或市（州）工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用

的必备文件。

第一百一十七条 竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书应在合同约

定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。

第一百一十八条 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包

人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷

款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商

将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的

价款优先受偿。

第九节 工程计价争议处理

第一百一十九条 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发

生争议事项的，由工程造价管理机构负责解释。

第一百二十条 发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验

收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算

按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，

双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方

案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合

同约定办理。

第一百二十一 发、承包双方发生工程造价纠纷时，应通过下列办法解决：

1．双方协商；

2．提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题；

3．按约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

第一百二十二条 在工程造价纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有

相应资质的工程造价咨询人进行。

湖南省建设工程工程量清单计价办法(2010)

第一百二十三条 工程造价编制单位有意抬高、压低价格或提供虚假报告的，由建

设行政主管部门依据法律、法规和规章的有关规定处理。

工程造价从业人员在编制招标控制价、投标报价、竣工结算时，有意抬高或压低造价

的，由其资格管理机构依照有关规定处理。

第一百二十四条 招标人、招标控制价编制和相关人员在招标控制价编制和使用中

的不良行为，以及相关违法行为受有关行政监督部门处罚的，记入建设行政主管部门的信

用信息系统；构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第一百二十五条 投标人认为招标控制价编制和使用不符合法律、法规、规章规定

的，有权向招标人提出异议，或者依法向有关行政监督部门投诉。

第一百二十六条 有关行政监督部门在处理招标控制价投诉过程中，可以责成招标

人和投诉人共同委托具有相应工程造价咨询资质的中介机构对招标控制价进行鉴定。

双方当事人应当以书面形式对鉴定机构、鉴定费用的承担和鉴定结果等内容进行约

定，约定不成的，可以向工程造价管理机构申请调解, 调解不成应依法申请仲裁或向人民

法院提起诉讼。

第五章 工程量清单计价表格

第一节 计价表格组成

第一百二十七条 工程量清单及工程量清单计价由以表格组成。

1．工程量清单 封–1

2．招标控制价 封–2

3．投标总价 封–3

4．竣工结算总价 封–4

5．编制说明 表–01

6．工程项目招标控制价／投标报价汇总表 表–02

7．单项工程招标控制价／投标报价汇总表 表–03

8．单位工程招标控制价／投标报价汇总表 表–04

9．工程项目竣工结算汇总表 表–05

10．单项工程竣工结算汇总表 表–06

11．单位工程竣工结算汇总表 表–07

12．分部分项工程量清单／施工措施项目清单与计价表 表–08

13．分部分项工程量清单／施工措施项目清单综合单价分析表 表–09

14．施工措施项目清单与计价表 表–10

15．其他项目清单与计价汇总表 表–11