2013合同条款解释(8)

根据合同商定，承包人以为有权获得追加付款和（或）延迟工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事宜发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事宜的事由；承包人未在前述28天内收回索赔意向通知书的，失掉要求追加付款和（或）延迟工期的权利；

19.3发包人的索赔

根据合同商定，发包人以为有权获得赔付金额和（或）延迟缺陷责任期的，监理人应向承包人收回通知并附有仔细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事宜发生后28天内经由过程监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内收回索赔意向通知书的，失掉要求赔付金额和（或）延迟缺陷责任期的权利。发包人应在收回索赔意向通知书后28天内，经由过程监理人向承包人正式递交索赔申报。

解读：逾期失权、权利对等。13版合同范本最值得珍贵的条款之一。99版合同范本写明了索赔期限，逾期的法律后果是什么?不断保存争议。有见解以为，合同未昭着商定逾期失权的，承包人仍有权提出索赔。13版合同范本实施后，逾期则失掉索赔权利。

19.5提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔告竣结算审核〕商定吸取告竣付款证书后，应被视为已无权再提出在工程吸取证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清请求单中，只限于提收工程吸取证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

解读：根据第14.2款，承包人对告竣付款证书有异议，7日内提出，逾期，对之前事宜不得提出索赔；最终结清请求单中的索赔只限于工程接受证书之后的索赔。联络逾期失权制度，承包人应及时提出索赔，接到告竣付款证书后7日内提出异议。

法律实务：结算协议达成后，能否提出索赔？

北京高院《关于审理建设工程施工合同牵连案件若干疑义题目的解答》 24、当事人就工程款结算达成一致后又主张索赔的，如何处理？

结算协议见效后，承包人依据协议要求支出工程款，发包人以因承包人原因招致工程保存质量题目或逾期告竣为由，要求拒付、减付工程款或赔偿损失的.不予支撑，但结算协议另有商定的除外。2013版《建设工程施工合同（。当事人签定结算协议不影响承包人依据商定或法律、行政法规端正承受质量保修责任。

结算协议见效后，承包人以因发包人原因招致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失的，不予支撑，但结算协议另有商定的除外。

20.争议解决

解读：五种争议解决方式：和解、协调、争议评审、仲裁、诉讼。争议评审为13版合同范本亮点。

（1）评审小组：独任（1名争议评审员）；合议（3名争议评审员。遴选一名争议评审员的，由合同当事人协同确定；遴选三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人协同确定或由合同当事人委派已选定的争议评审员协同确定，或由公用合同条款商定的评审机构指定第三名首席争议评审员。除公用合同条款另有商定外，评审员报酬由发包人和承包人各承受一半。

（2）争议评审小组肯定的着力。争议评审小组作出的书面肯定经合同当事人签字确认后，对两边具有统制力，两边应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组肯定或不实践争议评审小组肯定的，两边可遴选采用其他争议解决方式。

（3）与FIDIC合同不同，争议评审不是仲裁、诉讼的必经程序。