装饰工程施工合同

装饰工程施工合同

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

第一条 工程概况

1．1、 工程名称：

1．2、 工程地点：

1．3、 承包范围及承包方式：全包（包工、包料）

1．4、 工程：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

1．5、 合同价款（人民币价款） 元整。大写： 。

第二条 甲方工作

2.1、甲方负责向乙方提供施工方案的审核和认可，并向乙方提供施工所需的水电方便，并协调有关部门作好现场保卫工作。

2.2、在乙方施工过程中，甲方负责全面履行监督检查，发现问题及时指出，所造成的返工后果由乙方全面负责。

第三条 乙方工作

3.1、按甲方要求组织施工，质保、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2、遵守国家或地方政府及有关政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。作好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好

由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3.3、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4、因涉及变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1、工程质量达到涉及要求的标准。

5.2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工日内组织验收，并办理验收、移交手续，不得拖延。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1、双方商定本合同价款总计：

6.2、工程质量保证金：按工程价款结算总额的5％预留保证金，其期限为一年；

6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料7天内审查完毕，到期为提出异议视为同意。并在15天内全部结

算工程款。

第七条 有关安全生产和防火的约定

由于乙方在施工生产工程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和民事责任。

第八条 违约责任

8.1、由于甲方远远导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款，每逾期一天，按付款额的 ％支付滞纳金。

8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。

8.3、乙方妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程陈品，如造成损失，应照价赔偿。

8.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条 争议或纠纷处理

9.1、本合同在履行期间，双法发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第10条 附则

10.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

10.2、本合同正本合同，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。

10.3、本合同履行完成后自动终止。

甲方：

年 月

年 月 日 乙方： 日