深圳市建设工程承包商履约评价报告书(评价表及评分细致)

简单适用

深圳市建设工程承包商履约评价报告书

简单适用

深圳建设工程承包商（施工）履约评价细则

简单适用

良好 20 分：组织的任何一项施工验收，能一次性验收合格； 8 施工质量 20 合格 14 分：组织的任何一项施工验收，基本能在整改一次后验收合格； 不合格 0 分：组织的任何一项施工验收，多次整改后验收仍难以满足使用要 求； 。 良好 4 分：项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生； 9 文明施工 4 合格 2 分：项目能够做到文明施工且能及时解决少量发生的投诉情况； 不合格 0 分：项目不能够做到文明施工、有效投诉情况经常发生。 良好 10 分：施工安全措施完善且未发生一般安全事故； 10 安全施工 10 合格 6 分：施工安全措施基本完善且未发生较大安全事故； 不合格 0 分：施工安全措施不完善或发生重大安全事故。 良好 5 分：有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行，施 工现场环境良好； 11 环境污染控制 5 合格 3 分：有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并执行，施工现场 环境合格； 不合格 0 分：施工现场环境脏、乱、差。 良好 3 分：能够按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等手续； 12 造价管理 3 合格 2 分：基本能够按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等手续； 不合格 0 分：不能够按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等手续； 良好 3 分： 计量、 变更和预结算准确、 实事求是且准确率在 95%以上 (不含 95%) ; 13 造价准确性 3 合格 2 分：计量、变更和预结算基本准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间 (不含 90%); 不合格 0 分：计量、变更和预结算准确率在 90%以下。

四 工期控制14 工期控制

10良好 10 分：能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期； 10 合格 7 分：能够控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期； 不合格 0 分： 不能够控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任超过合同工期。

五15

协调配合与服 务履约准备

134 良好 4 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同； 不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。 良好 3 分：能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续；

16

竣工移交

3

合格 2 分：能够按

合同要求办理工程竣工移交手续； 不合格 0 分：不能够按合同要求办理工程竣工移交手续。 良好 3 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作； 合格 2 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工

17

配合情况

3

作； 不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工 作。 良好 3 分：总包对分包进行全面有效的管理；

18

总包对分包的管理

3

合格 2 分：总包对分包进行基本全面有效的管理； 不合格 0 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。

合 计

100

简单适用

深圳市建设工程承包商(监理)履约评价细则

简单适用

良好 6 分：监理安全符合监理合同的要求， 监理工程师能够严格地依照有关法 律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分 项工程，编制安全监理方法和控制要点，能监督施工企业按照施工组织设计中的 安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。 合格 3 分：监理安全基本符合监理合同的要求，监理工程师基本能够依照有关 7 安全生产监督管 理 6 法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部 分项工程，编制安全监理方法和控制要点，基本能监督施工企业按照施工组织设 计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，制止违规施工作业。 不合格 0 分：监理安全不符合监理合同的要求，监理工程师不能够依照有关法 律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分 项工程，未编制安全监理方法和控制要点，未能监督施工企业按照施工组织设计 中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，未及时制止违规施工作业。 良好 6 分：能够认真准确地完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支 付的工作内容，计量和支付的误差率小于 5%(不含 5%); 8 工程投资控制 6 合格 3 分：基本能够完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工 作内容，计量和支付的误差率在 5%-10%之间(不含 10%); 不合格 0 分：不能够完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工 作内容，计量和支付的误差率在 10%以上(含 10%)。 良好 6 分：能够及时公正地按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工 程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工 作内容； 9 合同管理 6 合格 3 分：基本能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、 费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容； 不合格 0 分：不能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、 费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作

内容。 良好 6 分：能够认真及时地按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档 案资料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作； 10 资料管理 6 合格 3 分：基本能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资 料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作； 不合格 0 分：不能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资 料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作。 良好 6 分：能够准确详细地按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且 预算、结算结果与审定价误差率小于 5%(不含 5%) 11 工程变更、预结算 审核 6 合格 3 分：基本能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、 结算结果与审定价误差率在 5%--10%之间(不含 10%); 不合格 0 分：不能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、 结算结果与审定价误差率在 10%以上(含 10%)。

三

进度控制

10良好 10 分：能够认真主动地控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期；

12

进度控制

10

合格 6 分：基本能够控制项目各阶段工期使其未超过施工合同工期； 不合格 0 分：不能够控制项目各阶段工期或因监理工程师的责任造成施工合同 工期延后。

简单适用

四

协调配合 与服务

18良好 8 分：能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法 推动施工单位的工作； 合格 5 分：基本能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依 法推动施工单位的工作； 不合格 0 分：不能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和 依法推动施工单位的工作； 良好 6 分：检验设备的配置按招标文件及监理合同满足现场施工要求；

13

配合情况

8

14

检验设备的配置

6

合格 3 分：检验设备的配置按招标文件及监理合同基本满足现场施工要求； 不合格 0 分：检验设备的配置按招标文件及监理合同不满足现场施工要求； 良好 4 分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开 …… 此处隐藏：1496字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……