钢结构工程图纸深化设计合同(2)

违约方按合同暂定价款的 向未违约方偿付违约金：

1、若因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损失,由乙方承担。

2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关文件（包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资料等），每拖延一天，应向甲方交纳 元/天的违约赔偿金。

3、乙方同意若因业主或总包方原因造成的工期延误，乙方有义务尽一切施工措施（如增加工作时间、加大劳动力投入等）挽回工期损失。

4、因乙方图纸原因造成质量事故（构件修整、返修、报废等），乙方未承担责任的；

5、因乙方原因未能达到工期要求，乙方未承担责任的；

第十条 合同终止权

1、本工程合同履行过程中，若因乙方的技术、人员、质量、进度、诚信、工作态度及劳动纪律等原因，使得甲方认为乙方已不具备完成本合同的能力，或者完成本合同的可能性正在缩小，甲方有权解除与乙方的合同，并不承担任何经济责任。

2、若甲方与业主或总承包终止合同后，本合同也同时终止。乙方有责任保护好已完工图纸，后续事宜按总承包合同执行。

第十一条 纠纷处理

本合同在履行的过程中如果有争议，双方应协商解决；协商不成，任何一方可提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

第十二条 其它

1、甲乙双方因故需要变更或终止本合同时，应提前15天书面通知双方，并对本合同中的遗留问题取得一致意见后，另签补充协议作为本合同附件执行，本合同第十条除外。未达成协议前，本合同继续有效。

2、甲方与总包签订的施工合同(简称主合同)作为本合同的附件,本合同未尽事宜,主合同相关条款作为补充。

3、本合同自双方签字盖章之日生效，甲方按本合同规定付清质保金后合同失效。

6

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲 方：

法定代表人：委托代理人：

乙 方：

法定代表人：

委托代理人：

合同签订日期： 年 月 日

7