水电安装合同范本2017(3)

3.除非本协议另有约定，乙方就本协议的履行，应当直接向业主承担相关责

任与义务。如因乙方未能充分妥善履行相关义务，则业主有权直接追究乙方的违

约责任，而不因此延迟或扣减其应当向甲方支付的工程款项。

第七条：违约责任

1.如由于乙方原因造成窝工和工期延误的，则每延迟一天乙方应向甲方支付

甲方根据本协议计算的合同工程价（或中标价）5%的违约金。如因此造成甲方

工期延误等损失的，该等损失由乙方一并承担。乙方工期延误超过 5 天的，

甲方和乙方有权解除本协议。在此情况下，乙方应向甲方支付甲方根据本协议计

算的合同工程价（或中标价）30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还

应赔偿差额部分的损失。

2.若乙方施工质量不合格未通过验收，在天内仍未完成返工或返工质

量仍不合格，甲方有权解除本协议。若本协议因乙方施工质量不合格被解除的，

乙方应向甲方和业主分别支付甲方和/或业主根据本协议计算的合同工程价（或

中标价）30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应赔偿差额部分的损

失。

3.合同解除的，乙方应在天内拆除所有已进行的施工工程，并清退撤场。

对于已完成工程量不予结算。若根据甲方和/或业主的指令，对于乙方已完成全

部或部分工程无需拆除的，则对于未拆除部分，按该部分工程量的50%进行结算。

乙方逾期拆除工程或逾期清退出场的，则每逾期一天，乙方应向甲方分别支付甲

方根据本协议计算的合同工程价（或中标价）5%的违约金，违约金不足以弥补

损失的，乙方还应赔偿差额部分的损失。

4.如因甲方材料不到位而延误工期，责任由甲方承担。

第八条：饰后服务

1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期自工程竣工验收之日算

起，保修期与甲方和业主方签订的___雅安市芦山县妇幼保健院 工程合同之保修

期相同。

2.保修期内，乙方应在接到修理通知后两天内派人修理，否则甲方和/或业主

可委托其他单位或个人修理，相关返修费用，由乙方承担。

3. 保修期内因使用不当和不可抗力原因所产生的结果，不属于保修范围。维

修的材料和人工费均由业主自行负责。

第九条：纠纷处理方式

本协议及本协议履行过程中发生争议时，各方应友好协商解决。协商不成，

可向上海仲裁委员会提起仲裁。败诉方应承担胜诉方因此支付的包括律师费在内

的仲裁费用。

第十条：合同生效

本协议订立时间： 年 月 日。本协议壹式叁份，由甲方、乙

方及业主三方签字确认后生效，具有同等法律效力。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

地点：

年 月 日