银行弱电合同范本(汇总36篇)(银行弱电合同范本大全)(5)

1、甲方在收到建设方支付的工程款后，按收款比例扣除甲方成本费、履约保证金、代扣代交各类税费、水电费及其他应扣款后，在余款范围内按照甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》约定的付款相同比例向乙方支付工程款项。

2、如因建设方拖延支付工程进度款、竣工结算款、退还工程保修金的时间，甲方也相应顺延付款时间。乙方自行承担应延期报送各类付款申请、竣工验收、结算资料导致建设单位推迟支付工程款的责任。

3、乙方在收到工程款后应当用于本工程项目中的开支，保证工程施工的正常进行。

十、工程管理

1、乙方必须服从甲方管理，接受甲方对工程质量、安全、消防、文明施工、施工进度及工程履约资料情况进行监督、检查验收并落实有关整改事宜。

2、乙方需在每月25日(或根据甲方施工合同要求)前，向甲方提供当月已完工程的形象进度和施工月报各五份，每周五提供下周的周进度计划及乙方的工作计划。乙方应根据甲方及建设单位规定的时间和要求报送各类报表、竣工资料、结算资料并配合各项工作，做好各项施工过程记录及时办理签证及联系事宜。因乙方原因延迟报送或未尽到配合义务违反合同约定产生的违约责任和违约处罚由乙方承担。

3、在工程项目施工过程中，乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工、保质保量、按期完成施工任务。

4、甲方可随时按行业质量、安全规范以及甲方与建设方签订的合同内容对乙方施工情况进行检查，如乙方在工程项目施工中不按规范标准执行和不服从甲方的监督管理，有损建设方和甲方利益以及损害甲方信誉和形象的，甲方有权责令整顿、整改直至解除本合同，解除合同已通知到达乙方时本合同解除。 同时乙方应承担合同造价的赔偿金，赔偿金不足以弥补实际损失的，乙方按实际损失赔偿，由此产生的一切责任均由乙方承担。

5、乙方负责保管、收集、整理工程项目施工中所有技术资料、施工图纸、检验和试验报告、协议、签证、会议纪要、往来文书及送达回证等一切与工程相关的资料，工程竣工验收后均需按甲方资料归档要求装订成册转给甲方审核存档。

6、本工程项目印章由甲方派人员保管或乙方指定专人保管，签订印章保管责任书明确用印范围及流程，并建立完整用印登记制度，本项目章不得用于与实施本工程无关的事宜，所有合同类用印均需得到甲方公司单独授权方为有效。

十一、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义签订买卖合同、租赁合同、用工合同等一切与本工程相关的合同或其他合同。如果违反约定引起诉讼、仲裁的，乙方除承担裁判文书确定的由甲方履行的义务外，因此所发生的律师费等诉讼成本均由乙方承担。

十二、乙方因项目施工而雇佣工人，应自行与工人签订用工合同，操作人员均需持证上岗，特殊工种必须持证上岗，乙方应依法缴纳各种用工费用，按时结付工人工资，并将雇佣人员名单报甲方备案(附身份证、务工证、操作证、暂住证复印件)。乙方与雇佣工人之间的劳动合同纠纷由乙方自行负责解决，如因上述纠纷给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。

乙方必须保证工人工资每月按有关法律法规的规定定期足额发放到每一工人手中，如乙方未能及时发放工人工资，导致工人因工资问题闹事的，甲方有权从应付工程款中扣除代其直接支付，同时乙方应承担甲方因此受到建设单位/总包方索赔及/或被行政部门进行行政处罚的罚款，并需承担给甲方造成的经济损失。

十三、乙方向甲方提供合同造价的履约保证金，从应付的工程款中预先扣除。工程竣工验收合格，建设方与甲方结算完成及向甲方付清全部与承包项目有关的应付款项后，履约保证金退还乙方。

十四、本工程的供应商材料款均由乙方负责支付，如有供应商向甲方索要材料款等款项导致纠纷的，

甲方如同意代为支付的有权从应付乙方的工程款中扣除直接进行支付，并乙方需向甲方按该款项的2倍承担违约金。

十五、由于乙方原因造成质量事故、安全事故，所发生的一切费用(包括返工费、误工费等)均由乙方承担。

十六、乙方承包期间所产生的一切债权、债务以及在施工过程中(包括工程质量、工期、安全防护、环境保护、文明施工、创建治安、防火、防盗、用工伤亡事故等)所发生的一切民事责任和经济损失均由乙方承担。如果由于乙方未及时处理或处理不当而引起纠纷对甲方造成的损失，全部由乙方承担，同时甲方可立即采取相应制约措施，以减少损失,由此产生的相关费用均由乙方承担。

十七、本合同中乙方应当向甲方承担的赔偿责任或建设方对甲方的各项违约处罚，赔偿金额及违约金甲方可在应付乙方的款项中抵扣。

十八、知识产权保护

乙方在与甲方、发包人进行业务交往过程中，获悉的甲方及发包人商业秘密应履行严格的保密义务，采取相应的保密措施，未经许可，不得自行使用和许可第三方使用、不得出现泄密事件(包括主动向第三方泄露或因保护不当为第三方获知)。甲乙双方合作结束后，乙方有义务将含甲方指定内容商业秘密的相关载体(含复印件)全部交还给甲方。乙方不得侵犯甲方享有的知识产权，违反保护义务的应承担赔偿责任。乙方为甲方、发包人提供的技术或设计、采购的材料设备、制造的产品及所采用的设计方案、外观、技术如侵犯任何第三人的商标权、专利权、著作权、商业秘密等知识产权，乙方应对此负责，并对由此给甲方造成的损失负赔偿责任(包括直接损失和间接损失)。

十九、本合同未尽事宜，双方另行商定，签订补充合同，补充合同条款与本合同不一致的，以补充合同为准。

二十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方盖章及授权代表签字后生效。

二十一、本合同履行中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，由太仓市人民法院仲裁裁决。

二十二、本合同需加盖骑缝章。

二十三、^v^本协议(或者合同)^v^内容以打印文本所述为准，任何^v^手改涂写^v^均无效。

二十四、附言

1、乙方承诺因本合同项下工程导致甲方向业主/总包、第三人承担的任何形式的违约金、罚金、赔偿金等款项及甲方所承担的行政部门罚款等均由乙方承担，甲方可直接自乙方任何一项工程款中直接扣除。

2、乙方同意甲方可依据本合同及甲方内部规定(在签订本合同时，乙方对于甲方的各项内部规定均已了解)对乙方的违约或不当行为要求乙方承担违约金或进行罚款，甲方可直接自乙方任何一项工程款中直接扣除。

3、如乙方一旦提供虚假发票，一切责任与后果均由乙方承担。

甲方：授权代表人：日期： 年 月 日

乙方： 授权代表人： 日期： 年 月 日

银行弱电合同范本18

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称：

施工地点：

第二条 工程内容及承包范围

1、 工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;

2、 承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。

第三条 设备安装开工和竣工期限

1、 本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后 …… 此处隐藏：3130字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……