2024年建筑工程木工合同 建筑木工合同(18篇)(2025年建筑工程行业(4)

六、关于双方责任的约定

1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，

违反操作常规，造成人员伤害，责任由乙方全部负责。

3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

七、关于设计与施工及验收的约定

1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。

3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任

1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。

2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

九、合同份数

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、其它

本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

甲 方：乙 方：

代表人：代表人：

年月日 年月日

建筑工程木工合同 建筑木工合同九

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《_合同法》《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律法规，结合工程具体情况遵循平等、自愿、公平、公正、合作共赢、诚实信用原则，双方就本工程施工事项经多次协商达成一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。

1、劳务清包：__________________。

2、工程名称：__________________。

3、工程地点：__________________。

4、结构形式：__________________。

5、计算规则、___________________________。

6、开工日期：__________________。

7、竣工日期：__________________。

8、质量标准：符合商品房验收规范

1、模板工程：施工园范围内所有模板支护工程

2、具体内容：①配合其它工种协同作业，文明施工、不允许出现暴办施工。

②所需各种机械设备，周转材料（包括钉子、铁丝）由甲方负责。

③工完场清：每一阶段工作完成及时整理剩余材料及垃圾掉落混凝土、保证施工面整洁。

④余料归仓：从仓库借出所有物品、用后及时归还，否则按物品现价扣除工程款。

⑤卫生问题：决不允许在本撞楼内大便，同时配合甲方搞好工地卫生情况。

1、承包单价为：__________________。

2、此单价包含工人、人工费、费、工伤费用、生活费等

四、义务与责任_________

1、甲方责任和义务

①甲方保证现场三通一平：具备施工条件

②提供施工技术交底和相关文件，负责建筑物主轴线定位

③负责解决施工中出现疑难问题

④按合同约定、按时结算、乙方劳务、工费及退还保证金

⑤协调业主及地方周边关系，并承担相关费用

⑥负责对乙方施工过程中安全教育，工程质量进行指导、验收

2、乙方责任和义务

①服从甲方管理和指挥，严格按照施工验收规范及有关技术要求，精心组织施工，提供本工程施工作业方案，科学安排计划，保证工期。

②合理组建施工所需足够劳动力，并保证农忙节假日照常施工。

③编制施工进度计划，作好工程成品保护工作，对施工人员进行三级安全教育，制订严格施工管理制度。

④保证现场清洁文明，搞好现场文明施工，做到文明工地标准，承担自身原因造成的质量缺陷追工等费用，交保险金双方各50%。

⑤分内责任、在保证自己正常施工情况下，配合各工种协同施工，控制整体施工质量。

①每层结已完成工程量80%。

②粉刷结束后付97%，剩余3%材料整理完成付清。

③各节点验收合格后一星期内支付相应款项。

④不能按时支付工程款、甲乙双方协商解决不能影响正常施工。

①以扣除保证金的形式执行，保证金不足时，以工程款形式扣除。 ②奖励形式有发包人承担且在当期工程中体现。

本补充协议经双方代表签字并盖章后生效，双方承认该补充协议是《建筑工程施工合同》不可分割的补充与完善，与《建设工程施工合同》具有相同法律效力。

八、未尽事宜、双方协议解决

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

建筑工程木工合同 建筑木工合同篇十

甲方负责人：

乙方负责人：

依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就 万源市新店高山移民安置房 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。

工程名称：万源市新店高山移民安置房

工程地点：万源市新店乡

1、按建筑面积 （叁拾伍） 元/m2进行费用结算（坡屋面按水平投影计算增加工程量）；

2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作（包括辅助材料）。

包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。

1、工期要求： 天。 年 月 月开工， 年 月 月完工。

如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。

2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划（并报甲方审核后照进度计划严格实施），并执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

3、若延期一天工期，罚款 元；提前一天奖励 元

所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。

1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。

2、协调现场工作关系。

3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。

4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备。

1、遵守国家政策和法律法规；遵守建筑单位（业主方）、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防 …… 此处隐藏：2914字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……